Договор энергоснабжения 7 страница

Подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить заказчику по его просьбе другие относящие­ся к договору и соответствующей работе сведения. Если по характеру работы это имеет значение, подрядчик должен указать заказчику кон­кретное лицо, которое будет ее выполнять. Если заказчику не предос­тавлена возможность незамедлительно получить в месте заключения договора бытового подряда такого рода информацию, он вправе по­требовать от подрядчика возмещения убытков, вызванных необосно­ванным уклонением от заключения договора. Заказчик вправе требо­вать расторжения заключенного договора бытового подряда без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от под­рядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду заказчик. Подряд­чик, не предоставивший заказчику информации о работе, несет ответ­ственность и за те недостатки работы, которые возникли после ее пе­редачи заказчику вследствие отсутствия у него такой информации (ст. 732 ГК РФ).

Цена работы в договоре бытового подряда определяется соглаше­нием сторон и не может быть выше устанавливаемой или регулируе­мой соответствующими государственными органами.

Работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи под­рядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена им при за­ключении договора полностью или путем выдачи аванса. При сдаче рабо­ты заказчику подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы, а также о возможных для самого заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

В случае обнаружения недостатков во время приемки результате работы или после его приемки в течение гарантийного срока заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из следующих прав (ГК РФ):

потребовать безвозмездного повторного выполнения работа,

потребовать возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицам и.

Если для результата работы не установлен гарантийный срок, то предъявление претензий по поводу обнаруженных недостатков возможно в пределах разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущества — пять лет) со дня приемки результата работы.

В случае обнаружения существенных недостатков результат работы заказчик вправе предъявить подрядчику требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до принятия результата работы заказчиком или по причиним, возникшим до этого момента.

Это требование может быть предъявлено заказчиком, если указаные недостатки обнаружены по истечении двух лет (для недвижимою имущества—пять лет) со дня принятия результата работы заказчиком, но в пределах установленного для результата работы срока службы или в течение 10 лет со дня принятия результата работы заказчиком, если срок службы не установлен.

При невыполнении подрядчиком этого требования заказчик вправе в течение того же срока потребовать либо возврата части цены, уплаченной за работу, либо возмещения расходов, понесенных в связи с устране­нием недостатков заказчиком своими силами или с помощью третьих лиц, либо отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

В случае неявки заказчика за получением результата выполненной работы или иного уклонения от его приемки подрядчик вправе, письменно предупредив заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать результат работы за разумную цену, а выру­ченную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести в депозит.

В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со ст. 503—505 ГК РФ.

покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать:

замены недоброкачественного товара товаром Надлежащего качества;

соразмерного уменьшения покупной цены;

3) незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;

4) возмещения расходов на устранение недостатков товара.

Вместо предъявления указанных требований покупатель вправе пинаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. При этом покупатель по требованию продавца и за его счет должен возвратить полученный товар ненадлежащего качества.

При возврате покупателю уплаченной за товар денежной суммы продавец не вправе удерживать из нее сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного или частичного использования товара, потери им товарного вида или других подобных обстоятельств.

Вопросы и задания для повторения

Дайте определение договора бытового подряда.

Назовите обязанности подрядчика по договору бытового подряда.

Назовите права заказчика по договору бытового подряда.

Что вправе потребовать заказчик в случае обнаружения недо­статков во время приемки результата работы или после его при­емки в течение гарантийного срока?

ТЕМА 23

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

23.1. Общие положения

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный Я объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (ст. 740 ГК РФ).

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пуско наладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором. В случаях, предусмотренных договором, а подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию Я объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.

23.2. Права и обязанности сторон

Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете. Договором строительного подряда должны быть определены состава содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.

Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в тех­нической документации работы и в связи с этим необходимость прове­дения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строи­тельства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение 10 дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесе­нием убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик осво­бождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необ­ходимости в проведении дополнительных работ.

Вопросы и задания для повторения

Дайте определение договора строительного подряда.

Каковы обязанности подрядчика по договору строительного подряда?

Назовите обязанности заказчика по договору строительного под­ряда.

ТЕМА 24

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

24.1. Общие положения

Положения законодательства, касающиеся государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд в основном определены параграфом 5 гл. 37 ГК РФ.

Подрядные строительные работы (ст. 740 ГК РФ), проектные и изыскательские работы (ст. 758 ГК РФ), предназначенные для удовлетворения потребностей Российской Федерации или субъекта РФ и финансируемые за счет средств соответствующих бюджетов и внебюджетных источников осуществляются на основе государственного или муниципального контракЯ та на выполнение подрядных работ для государственных или муниципльных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужда подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроиз­водственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а заказчик обязуется принять выполненные работав И оплатил, их или обеспечить их оплату.

По государственному или муниципальному контракту подрядами ком может выступать юридическое или физическое лицо.

По государственному контракту государственными заказчиками могут выступать государственные органы (в том числе органы государственной власти), органы управления государственными внебюджетными фондами, а также казенные учреждения, иные получатели средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ при размещении заказов на выполнение подрядных работ за счет бюджетных средств и вне бюджетных источников финансирования.

По муниципальному контракту муниципальными заказчиками могут выступать органы местного самоуправления, а также иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на выполне­ние подрядных работ за счет бюджетных средств и внебюджетных ис­точников финансирования (ст.764 ГК РФ).

Основания и порядок заключения государственного контракта определяются в соответствии с положениями ст. 527,528 ГК РФ.

Государственный или муниципальный контракт заключается на ос­нове заказа государственного или муниципального заказчика на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, принятого по­ставщиком (исполнителем). Для государственного или муниципального заказчика, разместившего заказ, принятый поставщиком (исполнителем), заключение государственного или муниципального контракта является обязательным. Заключение государственного или муниципального кон­тракта является обязательным для поставщика (исполнителя) лишь в слу­чаях, установленных законом, и при условии, что государственным или муниципальным заказчиком будут возмещены все убытки, которые мо­гут быть причинены поставщику (исполнителю) в связи с выполнением государственного или муниципального контракта. Условие о возмеще­нии этих убытков не применяется в отношении казенного предприятия.

Размещение заказа может осуществляться:

путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме;

без проведения торгов (запрос котировок, у единственного по­ставщика (исполнителя, подрядчика), на товарных биржах) (п. 1 ст. 10 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О разме­щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 94-ФЗ)).

При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

соответствие участников размещения заказа требованиям, уста­навливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выпол­нение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

непроведение ликвидации участника размещения заказа—юри­дического лица и отсутствие решения арбитражного суда о при­знании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской ФедераМр об административных правонарушениях, надень подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе; а

отсутствие у участника размещения заказа задолженности по на­численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов у ча­стника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолжай постав соответствии с законодательством Российской Федерация

При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполномоченный орган вправе установить также следующие требования к участникам размещения заказа:

обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если; в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной Собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литература или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Конкурсная документация должна содержать требования, установи ленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству технически характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом в случае, если иное не предусмотрено И конкурсной документацией, поставляемый товар должен быть новым товаром (ст: 22 Федерального закона № 94-ФЗ).

24.2. Организация конкурса

Конкурс может быть открытым или закрытым. Заказчик, уполномо­ченный орган вправе размещать заказ путем проведения закрытого конкурса исключительно в случае размещения заказа на поставку това­ров, выполнение работ, оказание услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся и конкурсной документации либо в проекте контракта.

Для подготовки к проведению конкурса, в том числе в случае, если шказчик, уполномоченный орган не имеют возможности составить под­робные спецификации товаров, определить характеристики работ (выполнение сложных научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ) или услуг в Цепях наиболее полного удовлетворения нужд заказчика, заказчик, уполномоченный орган могут размес­тить на официальном сайге сообщение о своей заинтересованности в про­ведении конкурса с указанием срока представления предложений о технических, технологических и качественных характеристиках това­ров, работ, услуг. Представленные предложения могут учитываться при определении предмета конкурса. После определения предмета конкурса заказчик, уполномоченный орган принимают решение о проведении кон- Курса. При этом заказчик, уполномоченный орган не вправе устанавли­вать какие-либо преимущества для лиц, подавших указанные предложе­ния (ст. 20 Федерального закона № 94-ФЗ).

Проект государственного или муниципального контракта разраба­тывается государственным или муниципальным заказчиком и направля­ется поставщику (исполнителю), если иное не предусмотрено соглаше­нием между ними. Сторона, получившая проект государственного или муниципального контракта, не позднее 30-дневного срока подписывает его и возвращает один экземпляр другой стороне. При наличии разно­гласий по условиям государственного или муниципального контракта в этот же срок составляет протокол разногласий и направляет его вмес­те с подписанным государственным или муниципальным контрактом другой стороне либо уведомляет ее об отказе от заключения государ­ственного или муниципального контракта. Сторона, получившая госу­дарственный контракт с протоколом разногласий, должна в течение 30 дней рассмотреть разногласия, принять меры по их согласованию с другой стороной и известить другую сторону о принятии государ­ственного или муниципального контракта в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. При отклонении протокола разном или истечении этого срока неурегулированные разногласия по государственному или муниципальному контракту, заключение которого Щ ется обязательным для одной из сторон, могут быть переданы стороной не позднее 30 дней на рассмотрение суда. В случаев государственный или муниципальный контракт заключается по результатам конкурса на размещение заказа на поставку товаров для государственных нужд, государственный или муниципальный контракт ДОЖ жен быть заключен не позднее 20 дней со дня проведения конкурса. Если сторона, для которой заключение государственного или муниципального контракта является обязательным, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд С требованием о понуждении этой стороны заключить государственный или муниципальный контракт (ст. 528 ГК РФ).

Государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирований и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств cторон (ст. 766 ГК РФ).

Вопросы и задания для повторения

l. Дайте определение государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

Назовите стороны данного договора.

Если заказ на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд размещается по конкурсу, является ли заключение государственного или муниципального контракта с поставщиком (исполнителем), объявленным победителем конкурса обязательным?

Что должна содержать конкурсная документация?

В каких случаях организатор конкурса вправе проводить закры­тые конкурсы?

В каких случаях организатор конкурса вправе проводить двух этапные конкурсы?

теMA25

ДОГОВОРЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ,

ВПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

25.1. Общие положения

Для анализа института договора на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обратимся к гл. 38 ГК РФ.

По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-

конструкторских и технологических работ — разработать образец но- ною изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. В исполнитель обязан провести научные исследования лично.

Он вправе привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия заказчика. При выполнении опытно-конструкторских или технологических работ Исполнитель вправе, если иное не предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц.

К отношениям исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике, определенные ст. 706 ГК РФ. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение запрета на это, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора. Генеральный подрядчик несет перед

заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а перед Субподрядчиком—ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда. Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с Нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком. с согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить Договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или в надлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком.

Если иное не предусмотрено договорами на выполнение научно исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологически работ, стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, ка­сающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными определяется в договоре. Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения,. признанные конфиден­циальными, только с согласия другой стороны.

25.2. Права и обязанности заказчика и исполнителя

Исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан

выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчи­ком техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок;

согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре;

незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецеле­сообразности продолжения работы;

гарантировать заказчику передачу полученных по договору peзультатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

Заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан:

передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;

принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Договором может быть также предусмотрена обязанность заказчи­ка выдать исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу (технико-экономические параметры) или тематику работ.

Если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором на выполнение Научно-исследовательских работ результа­ты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в до­говоре.

Если в ходе выполнения опытно-конструкторских и технологиче­ских работ обнаруживается возникшая не по вине исполнителя невоз­можность или нецелесообразность продолжения работ, заказчик обязан оплатить понесенные исполнителем затраты.

Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за наруше­ние договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что та­кое нарушение произошло не по вине исполнителя. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им заказчику, в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если договором предусмотре­но, что они подлежат возмещению в пределах общей стоимости работ по договору.

Упущенная выгода подлежит возмещению в случаях, преду­смотренных договором.

К срокам выполнения и к цене работ, а также к последствиям Неявки заказчика за получением результатов работ применяются соответствен­но правила, определенные законодательством для договора подряда.

Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства ука­зания заказчика, если такие указания не противоречат условиям догово­ра строительного подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не впра­ве ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на заказчика законом.

Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земельный участок. Площадь и состояние предоставляемого земельного участка должны соответствовать содержащимся в договоре строительного подряда условиям, а при отсутствии таких условий обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок, Заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором строительного подряда, передавать подрядчику в пользование необходимыми для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, води паропровода и оказывать другие услуги. Оплата предоставленных заказчиком услуг осуществляется в случаях и на условиями предусмотренных договором строительного подряда.

Заказчик вправе вносить изменения в техническую документации при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 % указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора строительного подряда, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

Подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на 10 % (ст. 450 ГК РФ). Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и уст­ранением дефектов в технической документации (ст. 744 ГК РФ).

Обязанность по обеспечению строительства материалами в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом, или в определенной части осуществляет заказчик. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение строительства, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или обору­дования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за ко­торые отвечает другая сторона.

В случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных заказчиком материалов или оборудования без ухудшения ка­чества выполняемых работ и отказа заказчика от их замены подрядчик вправе отказаться от договора строительного подряда и потребовать от Заказчика уплаты цены договора пропорционально выполненной части работ.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком ftразмере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ Производится в соответствии со ст. 711 ГК РФ. Договором строитель­ного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно в полном объеме после приемки объекта заказчиком.

Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Под­рядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ мате­риалы и оборудование, предоставленные заказчиком, или выполнять его Оказания, если это может привести к нарушению обязательных для сто­рон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ (ст. 751 ГК РФ).

Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущен­ные отступления от требований, предусмотренных в технической до­кументации и в обязательных для сторон строительных нормах и пра­вилах, а также за недостижение указанных в технической документации Показателей объекта строительства, в том числе таких как производ­ственная мощность предприятия (ст. 754 ГК РФ). При реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т.п.) здания или сооружения На подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю Прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согла­сия заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства.